竣工日期的司法解释?竣工日期的司法解释是

大家好,今天小编来为大家解答竣工日期的司法解释这个问题,竣工日期的司法解释是很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 如何确定工程竣工日期
  2. 竣工时间可以看作交房时间吗?

如何确定工程竣工日期

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:

1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。

2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

竣工时间可以看作交房时间吗?

感谢邀请,点关注了解最新的房价走势分析,我来回答这个问题。

竣工时间可以看作交房时间吗?

首先明确的告诉你,是不可以的。

交房时间是指开发商完成了协议合同上所有的事项,将钥匙交付给业主的日期,而竣工时间一般指楼盘建设完成,之后还有消防验收、环境监测等各项流程!

与开发商约定合同上的日期就是交房日期,而不是竣工日期!

记得点关注哦~

好了,关于竣工日期的司法解释和竣工日期的司法解释是的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!